교대 · 행정

교대 공공계약변호사

교대 공공계약변호사 | 사건 한 번에 정리

핵심 요약

공공계약은 국가·지방자치단체·공공기관이 발주자가 되는 계약으로, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(국가계약법)과 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(지방계약법)이 사법상 계약관계 위에 별도의 절차 규율을 얹는 구조입니다. 낙찰자 결정, 부정당업자 제재, 계약금액 조정, 준공 후 하자책임 등 각 국면마다 다투는 방법이 다르며, 특히 제재처분은 취소소송이라는 행정소송의 형태를 띱니다. 사업자가 어느 시점에 어떤 절차를 밟아야 하는지 미리 확인해두면 대응 시간을 벌 수 있습니다.

행정 · 공공계약 관련법: 국가계약법 · 지방계약법 부정당업자 제재 자문형

공공계약 | 입찰·낙찰 단계의 쟁점

입찰 참가부터 낙찰자 결정까지의 절차는 형식이 엄격하게 정해져 있어, 절차 위반이 있으면 낙찰자 결정 자체를 다툴 수 있습니다.

낙찰자 결정 취소·효력정지

발주기관이 입찰공고나 계약예규에서 정한 심사기준을 어기고 낙찰자를 결정한 경우, 다른 참가업체는 낙찰자 결정의 취소를 구하거나 집행정지를 신청할 수 있습니다. 다만 계약이 이미 체결·이행된 이후에는 취소로 얻을 실익이 크게 줄어들 수 있어 시기가 중요합니다.

적격심사·계약이행능력심사 다툼

적격심사나 협상에 의한 계약체결 과정에서 평가위원의 채점 오류, 심사기준 자의적 적용이 문제되는 경우가 많습니다. 심사 결과에 대한 이의제기 절차를 발주기관 내부 규정에서 두고 있는 경우가 대부분이므로, 이의신청 기한을 먼저 확인해야 합니다.

저가심의·부당특약 여부

지나치게 낮은 가격으로 낙찰된 경우 저가심의 대상이 되는지, 계약서에 법령에 반하는 부당한 특약이 포함되어 있는지도 사전에 점검할 부분입니다(국가계약법 제5조 제3항).

공공계약 | 부정당업자 제재처분 대응

부정당업자 제재는 해당 사업자를 일정 기간 국가·지자체 발주 입찰에서 배제하는 처분으로, 형식은 행정처분이지만 실질은 영업의 존속을 좌우할 수 있는 중대한 조치입니다.

제재 사유와 처분 절차

계약을 위반하거나 담합, 서류 위조 등의 사유가 있으면 발주기관은 일정 기간 입찰참가자격을 제한할 수 있습니다(국가계약법 제27조). 처분에 앞서 사전통지와 의견제출 기회가 주어지므로, 이 단계에서 소명자료를 충실히 준비하는 것이 이후 절차보다 효과적일 수 있습니다.

처분에 대한 불복 - 행정심판과 행정소송

제재처분을 받으면 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구하거나 행정소송을 제기할 수 있습니다(행정소송법 제20조). 처분의 효력이 즉시 발생하므로 집행정지를 함께 신청하지 않으면 소송 중에도 제재 기간이 진행되어 다툴 실익이 사라질 수 있습니다.

제재기간의 비례성 판단

제재기간은 위반행위의 내용과 정도에 따라 세부 기준이 정해져 있으나, 발주기관이 이를 기계적으로 적용해 사안의 경위를 충분히 반영하지 않은 경우 재량의 일탈·남용을 다툴 수 있습니다. 동일 사유로 이미 형사처벌이나 다른 제재를 받은 사정도 함께 고려되어야 하는지가 쟁점이 됩니다.

⚠ 제재처분 불복 기간

부정당업자 제재처분의 취소를 구하는 행정소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 제기해야 합니다(행정소송법 제20조). 이 기간이 지나면 처분의 위법을 다툴 기회 자체가 없어집니다.

공공계약 | 계약 이행·대금·하자 단계의 쟁점

계약을 체결한 이후에도 물가 변동에 따른 계약금액 조정, 준공 후 하자보수보증금 처리, 지체상금 산정 등에서 발주기관과 이견이 발생합니다.

계약금액 조정 - 물가변동·설계변경

계약 체결 후 90일 이상 경과하고 품목조정률 또는 지수조정률이 3% 이상 변동한 경우 계약금액 조정을 신청할 수 있습니다(국가계약법 제19조). 신청 기한과 산정 방식에 대한 다툼이 흔하게 발생하는 지점입니다.

지체상금과 부당한 지체상금 부과

준공이 지연되면 지체상금이 부과되지만, 지연 원인이 발주기관 측의 설계변경 지시나 부지 미확보 등에 있다면 계약자의 책임 없는 사유로 볼 수 있어 지체상금 산정에서 다툴 여지가 있습니다.

하자보수보증금과 준공 후 책임

준공 후에도 하자보수보증금의 귀속과 하자 범위를 둘러싼 분쟁이 발생할 수 있습니다. 하자의 원인이 설계상 문제인지 시공상 문제인지에 따라 책임 소재가 달라지므로 준공 도면과 감독 기록을 확보해두는 것이 실무상 중요합니다.

공공계약 | 상담부터 대응까지의 단계

쟁점 파악 및 자료 검토
입찰공고문, 계약서, 심사결과, 처분사전통지서 등 관련 자료를 검토해 어느 절차·기한이 적용되는지 먼저 확인합니다.

대응 방향 및 기한 확인
이의신청, 행정심판, 집행정지, 행정소송 중 사안에 맞는 절차와 각 절차의 기한을 정리합니다. 교대 공공계약 변호사와의 자문을 통해 여러 절차 중 우선순위를 정하는 것이 일반적입니다.

소명자료·의견서 준비
제재처분 전 의견제출 단계라면 소명자료를, 이미 처분이 내려졌다면 불복 절차에 필요한 서면을 준비합니다.

절차 진행 및 대응
행정심판·행정소송 제기, 집행정지 신청 등 실제 절차를 진행하며 발주기관 또는 관할 기관과의 서면 대응을 이어갑니다.

결과 반영 및 후속 관리
처분이 취소되거나 계약금액 조정이 반영된 경우 후속 계약 이행에 이를 반영하고, 유사 상황 재발을 막기 위한 계약관리 체계를 점검합니다.

공공계약 | 공공계약 자문·소송 비용 구조

자문료
계약서 검토, 처분 사전통지에 대한 의견서 작성 등 단발성 자문은 검토 범위와 소요 시간에 따라 별도로 산정합니다.

착수금
행정심판이나 행정소송을 정식으로 위임하는 경우 사건의 난이도, 처분의 경제적 규모, 심급 등을 고려해 산정합니다.

성공보수
처분 취소나 계약금액 조정 등 결과에 따라 성공보수를 별도로 약정할 수 있으며, 사안에 따라 달라집니다.

실비
행정심판·소송에 수반되는 인지대, 송달료, 감정료 등 실비는 별도로 발생합니다.

※ 비용은 사건의 난이도와 구체적 사정에 따라 달라지며, 정확한 금액은 상담을 통해 안내해 드립니다. 특정 결과를 보장하지 않습니다.

공공계약 | 자가진단 체크리스트

1️⃣ 입찰·낙찰 단계 확인사항

낙찰자 결정 근거를 발주기관에 공식적으로 요청했나요?
적격심사 평가표나 채점 기준을 확인할 수 있나요?
이의신청 기한이 언제까지인지 확인했나요?
계약서에 법령에 반하는 부당특약이 없는지 검토했나요?

2️⃣ 부정당업자 제재 대응 확인사항

사전통지서를 받은 날짜와 의견제출 기한을 확인했나요?
제재 사유로 적시된 사실관계에 다툼의 여지가 있나요?
동일 사안으로 형사절차나 다른 행정처분이 진행 중인가요?
제재처분이 확정되면 진행 중인 다른 계약에 미치는 영향을 파악했나요?

3️⃣ 계약이행·대금 단계 확인사항

계약금액 조정 신청 요건(경과기간·조정률)을 충족하는지 확인했나요?
지체상금 부과 사유가 계약자 책임 없는 사유와 관련이 있나요?
설계변경이나 발주기관 지시 내용을 문서로 남겨두었나요?
준공 후 하자보수보증금 반환 시기와 조건을 확인했나요?

자주 묻는 질문

Q. 낙찰자 결정에 이의가 있으면 어떻게 해야 하나요?

A. 먼저 발주기관 내부 이의신청 절차와 그 기한을 확인해야 합니다. 이의신청으로 해결되지 않으면 낙찰자 결정의 취소를 구하는 소송이나 효력정지 신청을 검토할 수 있으나, 계약이 이미 체결·이행되었다면 실익이 줄어들 수 있습니다.

Q. 부정당업자 제재를 받으면 얼마나 입찰에 참여할 수 없나요?

A. 제재기간은 위반 사유와 정도에 따라 세부 기준이 다르게 정해져 있습니다(국가계약법 제27조). 사안의 경위에 따라 제재기간의 적정성을 다툴 수 있는 경우가 있으므로 사전통지 단계부터 대응하는 것이 중요합니다.

Q. 제재처분에 불복하는 기간은 얼마나 되나요?

A. 처분이 있음을 안 날부터 90일, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 행정심판이나 행정소송을 제기해야 합니다(행정소송법 제20조). 이 기간을 넘기면 처분의 위법성을 다툴 기회가 사라집니다.

Q. 제재처분에 대해 집행정지를 신청할 수 있나요?

A. 제재처분은 처분 즉시 효력이 발생하므로, 본안 소송과 함께 집행정지를 신청하지 않으면 소송 도중에도 제재 기간이 그대로 진행됩니다. 집행정지가 인용되면 본안 판결 시까지 제재의 효력을 멈출 수 있습니다.

Q. 물가가 올라 공사비가 늘었는데 계약금액을 조정받을 수 있나요?

A. 계약체결일로부터 90일 이상 지나고 품목조정률 또는 지수조정률이 3% 이상 변동하면 계약금액 조정을 신청할 수 있습니다(국가계약법 제19조). 조정 신청 시기와 산정 방식에 대해 발주기관과 이견이 생기는 경우가 많아 사전에 검토가 필요합니다.

Q. 지체상금을 부과받았는데 발주기관 잘못으로 공사가 늦어진 경우에도 내야 하나요?

A. 지연의 원인이 계약자 책임 없는 사유, 예컨대 발주기관의 설계변경 지시나 부지 미확보 등에 있다면 그 기간만큼 지체상금 산정에서 제외를 주장할 수 있습니다. 지연 원인과 책임 소재를 뒷받침할 문서 자료를 확보해두는 것이 중요합니다.

Q. 준공 후 하자가 발견되면 어떻게 되나요?

A. 하자보수보증금의 처리와 하자 범위를 두고 발주기관과 이견이 생길 수 있습니다. 하자의 원인이 설계 문제인지 시공 문제인지에 따라 책임 소재가 달라지므로 준공 관련 도면과 감독 기록을 확인해야 합니다.

Q. 공공계약 담당자가 개인적으로 계약 위반의 책임을 지나요?

A. 계약상 책임은 원칙적으로 계약당사자인 회사가 지지만, 담합이나 서류 위조 등 위법행위가 확인되면 관련자 개인이 형사책임을 별도로 질 수 있습니다. 제재처분과 형사절차가 별개로 진행될 수 있다는 점을 함께 고려해야 합니다.

Q. 공공계약 관련 자문은 계약체결 전에도 받을 수 있나요?

A. 네, 입찰공고문이나 계약서(안)에 부당특약이나 불명확한 조항이 있는지 사전에 검토받는 것이 분쟁을 줄이는 데 도움이 됩니다. 교대 공공계약 변호사와 계약체결 전 자문을 진행하는 경우도 많습니다.

Q. 여러 건의 공공계약을 동시에 진행 중인데 한 건의 제재가 다른 계약에도 영향을 미치나요?

A. 부정당업자 제재는 해당 사업자 전체의 입찰참가자격을 제한하는 처분이므로, 제재기간 중에는 다른 발주기관의 입찰에도 참가할 수 없게 되는 경우가 일반적입니다. 진행 중인 다른 계약의 이행에는 원칙적으로 영향이 없으나 발주기관별 내부 규정을 함께 확인해야 합니다.

공식 참고자료

공공계약 승소사례

해당 분야 승소사례를 준비 중입니다.

개인정보처리방침

법무법인 프런티어(이하 “사무소”)는 개인정보보호법에 따라 정보주체의 개인정보 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련된 정보주체의 고충을 신속하고 원활하게 처리하기 위하여 본 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.

제 1 조 수집하는 개인정보의 항목, 목적, 방법
제 2 조 개인정보의 처리 및 보유기간
제 3 조 개인정보의 제3자 제공
제 4 조 개인정보 처리업무의 위탁
제 5 조 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법
제 6 조 개인정보의 파기
제 7 조 의견수렴 및 불만처리
제 8 조 개인정보 처리방침의 변경
제 9 조 개인정보의 안전성 확보 조치

제 1 조 (수집하는 개인정보의 항목, 목적, 방법)
① 게시판 글 작성 시 필수 항목에 대한 수집목적은 ‘별도의 구체적 상담을 위하여’이며 수집항목은 ‘이름, 이메일, 연락처’입니다.
② 전항 외에 고객의 서비스 이용 과정이나 요청 사항 처리 과정에서 ‘IP주소, 접속로그, 단말기 및 환경정보, 서비스 이용기록, 쿠키’와 같은 정보들이 자동으로 수집 및 저장될 수 있으며, 이 때의 수집목적은 ‘사용자 홈페이지 이용, 사이트 이용에 대한 문의 민원 등 고객 고충 처리’입니다.
③ 사무소는 ‘홈페이지 고객 문의/고충 처리 시 전화 또는 인터넷을 통한 상담’과 같은 방법으로 개인정보를 수집합니다

제 2 조 (개인정보의 처리 및 보유기간)
관계법령의 규정에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 의무가 있는 경우가 아닌 한, 정보주체의 개인정보는 원칙적으로 해당 개인정보의 처리목적이 달성될 때까지 보유 및 이용되며, 그 목적이 달성되면 지체 없이 파기됩니다.

제 3 조 (개인정보의 제3자 제공)
사무소는 정보주체의 개인정보를 본 처리방침에서 명시한 목적에 한해서만 처리하며 정보주체의 사전동의가 있는 경우 또는 개인정보보호법 등 관계법령의 규정에 의거한 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공합니다. 사무소는 현재 개인정보를 제3자에게 제공하지 않고 있습니다.

제 4 조 (개인정보 처리업무의 위탁)
사무소는 현재 귀하의 개인정보 보호를 위해 귀하의 개인정보를 직접 취급 관리하고 있습니다. 단, 향후 보다 전문적인 서비스를 제공하기 위하여 제3의 전문기관에 귀하의 정보를 위탁할 필요가 있다고 판단되는 경우, 귀하의 사전 동의 하에 개인정보에 대한 취급을 위탁할 수 있습니다.

제 5 조 (정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법)
① 정보주체는 개인정보보호법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 사무소에 대해 개인정보의 열람, 정정 및 삭제, 처리정지 요구 등 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.
② 제1항에 따른 권리행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 사람을 통해서도 할 수 있습니다. 다만, 이 경우에는 개인정보보호법 시행규칙에 따른 위임장을 사무소에 제출하여야 합니다.
③ 사무소는 정보주체의 권리행사에 대하여 개인정보보호법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 지체 없이 조치하겠습니다.

제 6 조 (개인정보의 파기)
① 사무소는 원칙적으로 개인정보의 처리목적이 달성된 경우 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 해당 개인정보를 파기합니다.
② 사무소가 관계법령의 규정에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리해서 저장·관리 합니다.
③ 사무소는 파기사유가 발생한 개인정보를 선정하여 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 해당 개인정보를 파기합니다.
④ 사무소는 파기하여야 할 개인정보가 전자적 파일 형태인 경우 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제하며, 이외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 파쇄 또는 소각합니다.

제 7 조 (의견수렴 및 불만처리)
정보주체는 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 아래 개인정보 보호책임자 또는 담당부서에 문의하실 수 있습니다. 사무소는 정보주체의 문의에 대하여 신속하고 충분한 답변을 드릴 것입니다.

개인정보 보호 책임자 : 변호사
연락처 : 02.

제 8 조 (개인정보 처리방침의 변경)
사무소의 개인정보 처리방침은 관련 법령, 지침 및 사무소 내부규정에 따라 변경될 수 있으며, 개인정보 처리방침이 변경되는 경우 관련 법령이 정하는 방법에 따라 공개합니다.

제 9 조 (개인정보의 안전성 확보 조치)
사무소는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
관리적 조치 : 내부관리계획의 수립 및 시행, 구성원에 대한 정기적인 개인정보 보호교육 등
기술적 조치 : 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램의 설치 등
물리적 조치 : 전산실, 자료보관실 등 개인정보 보관장소에 대한 접근통제